零星工程施工合同范本 零星施工合同范本_零星施工合同模板

零星工程是指单项工程预算价在二十万元以下的小额工程,由于零星工程规模相对较小,从而在整个施工过程中难免会出现一些问题,签订零星施工合同需要注意什么呢?以下是小编为大家整理的零星施工合同范文,欢迎参考阅读。

零星施工合同范文1

总包方(甲方):____________________________

分包方(乙方):____________________________

地 址: 电话:____________

法定代表人:____________ 职务:____________

依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

第一条 工程项目

一、工程名称:________________

二、工程地点:________________

三、工程编号:_________施工许可证号:_______营业执照号:_______

四、分包工程范围及工程量(附预算书)

五、分包工程期限________年____月____日开工,________年____月____日竣工。

六、分包工程人工费用________元。

七、乙方投入工种及人数________人。

第二条 工程结算

按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人____计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。

第三条 工程质量

甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

第四条 安全生产

一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。

三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。

第五条 材料供应管理

乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场整洁。

第六条 施工机具

一、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。

二、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械应配备一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。

第七条 现场管理

一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。

三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。

第八条 违约责任

一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。

二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。

三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。

四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给对方逾期付款违约金。

第九条 附则

一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时。解决不了的,可按以下第( )项解决:(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁,(2)向人民法院起诉。

二、本合同一式__份,甲乙双方各执正本一份。其余副本,报送____ 备案。

三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。

四、双方商定的其他条款:

第十二条 合同附件及有效期

本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

零星施工合同范文2

发包人(全称):_(以下简称甲方)

承包人(全称):__(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 营房维修工程 工程地点: 延川县武警中队 结构形式:___________ 层数:_______ 建筑面积:________

零星工程施工合同范本 零星施工合同范本_零星施工合同模板

工程立项文号:__________________

资金来源:_财政拨款__ _

二、工程承包范围

承包范围:营房维修(涂料返修、地板砖返修、内墙墙砖粘贴、洗漱间返修等)

不包括的工程范围:_ _________

三、合同工期:

总日历天数_40 天,开工日期: 2014 年 3 月_ 15 _竣工日期_2014 年 4月_25 日。

四、质量标准

工程质量标准:__ 符合规范要求

五、合同价款

1、本合同价款采用固定总价合同确定,合同总价(大写):民币)元(小写)¥:_

2、合同价款调整,双方约定合同价款的其他调整因素:

3、工程付款方式:双方约定的工程进度款支付是: 工程竣工后一次性支付

六、双方约定责任

1、发包人应按约定的时间和要求完成以下工作: 营房维修

2、承包人应按约定时间和要求,完成以下工作: 工程款的支付

  

爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/207561/772464528.html

更多阅读

建设工程施工合同范本、工程质量保修书 装修保修合同范本

建设工程施工合同(GF—1999—0201)第一部分 协议书  发包人(全称):  承包人(全称):  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程

2013版建设工程施工合同范本 政府的工程发包人

建设工程施工合同示范文本(GF--91--0201)一、词语涵义及合同文件第1条 词语涵义建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具

建设工程施工合同2009 建设工程施工合同范本

 建设工程施工范本  发包方(甲方):  承包方(乙方):  依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示本》(cf91-0201),就本项

装修工程施工合同范本 装修工程施工的合同范本

 工程施工的范本  发包方 ( 简称甲方 ) :______________________________  承包方 ( 简称乙方 ) :______________________________  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国

声明:《零星工程施工合同范本 零星施工合同范本_零星施工合同模板》为网友别碰我女人分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除